歡迎來到興為教育

登錄 | 免費注冊
我的訂單 手機版 400-692-0066

二級建造師考試

當前位置:興為教育 > 二級建造師 > 考試試題>模擬試題>法規及相關>2013年二級建造師法規及知識必做考試試題(五)

2013年二級建造師法規及知識必做考試試題(五)

2013-04-20來源:興為教育打印

  401(2007)下列施工合同履行過程中發生的情形,當事人一方可以依法解除合同( )

  A、發生泥石流將擬建工廠選址覆蓋

  B、由于報價失誤,施工單位在訂立合同后表示無力履行

  C、建設單位延期支付工程款,經催告后同意提供擔保

  D、施工單位施工組織不力,導致工程工期延誤,使該項目已無投產價值

  E、施工單位未經建設單位同意,擅自更換了現場技術人員

  參考答案:ABD

  402(2006)甲施工單位與乙工廠簽訂了某建筑設備的買賣合同,約定乙應于11 月1日前交付設備,但未按時交付。于是甲發電報告知乙必須于12 月1 日前交付,否則解除合同。12 月2 日,在未收到設備的情況下,甲單位將解除合同的通知以掛號信方式寄給了乙廠。12 月10 日,乙廠收發室簽收,但由于乙廠廠長出差直到12 月15 日歸來才看到該通知。對此,乙廠廠長并無異議。那么該買賣合同解除的時間是( )。

  A.12 月1 日

  B.12 月2 日

  C.12 月10 日

  D.12 月15 日

  參考答案:C

  當事人一方依照規定主張解除合同的,應當通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。解除人和相對人均有權請求法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。法律、行政法規規定解除合同應當辦理批準、登記等手續的,依照其規定。

  403.《合同法》規定,解除合同表述正確的有()。

  A. 當事人必須全部履行各自義務后才能解除合同

  B. 當事人協商一致可以解除合同

  C. 因不可抗力致使不能實現合同目的,一方可以解除合同

  D.一方當事人對解除合同有異議,可以按約定的解決爭議的方式處理

  E. 合同解除后,當事人均不再要求對方承擔任何責任

  參考答案:BCD

  合同解除的法律后果:1.尚未履行的債務,終止履行。合同解除后,發生合同效力消滅的效果,因此,尚未履行的義務也隨合同效力消滅而喪失履行的基礎。2.已經履行的,根據履行情況和合同性質,當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施,并有權要求賠償損失。

  404 (2009)當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在合同對違約責任沒有具體約定的情況下,違約方應當承擔的法定違約責任有( )

  A.繼續履行

  B.采取補救措施

  C.賠償損失

  D.支付違約金

  E.定金

  參考答案:ABC

  違約責任的承擔方式主要有三種,即繼續履行、采取補救措施和賠償損失。但是,在承擔違約責任的過程中也會存在各種特殊的情形,例如,當事人既約定了違約金又約定了定金的情形、當事人的違約是由于第三人的原因引起的情形等。違約責任在一定條件下可以被免除。這些條件可以是約定的,也可以是法定的。

  405 (2010)工程施工合同履行過程中,建設單位遲延支付工程款,則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方式可以是( )。

  A.繼續履行合同

  B.降低工程質量標準

  C.提高合同價款

  D.提前支付所有工程款

  E.支付逾期利息

  參考答案:AE

  406. 甲與乙簽訂房屋買賣合同,將一棟房屋賣給乙。雙方同時約定,一方不履行合同應支付購房款35%的違約金;遲延履行合同應支付1000 元/天的違約金。但在交房前適逢房價飚升50%,甲提出房屋不打算賣了,并表示愿意承擔違約金。()

  A、乙有權要求甲繼續履行合同,并支付購房款35%的違約金

  B、乙有權要求甲繼續履行合同,并支付遲延履行期間1000 元/天的違約金

  C、乙有權要求甲繼續履行合同,并減少房屋價款

  D、乙不能要求甲實際交付該房屋,但可要求甲承擔違約責任

  參考答案:B

  違約責任是財產責任。這種財產責任表現為支付違約金、定金、賠償損失、繼續履行、采取補救措施等。當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。1、繼續履行 是指在某合同當事人違反合同后,非違約方有權要求其依照合同約定繼續履行合同,也稱強制實際履行。繼續履行必須建立在能夠并應該實際履行的基礎上。當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的,對方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:①法律上或者事實上不能履行;②債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高;③債權人在合理期限內未要求履行。2、采取補救措施 違約方采取補救措施可以減少非違約方所受的損失。質量不符合約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,或不能確定的,受損害方根據標的的性質以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。3、賠償損失 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。

  407. 某材料采購合同,雙方約定違約金為70 萬元。合同履行過程中因供貨方的原因導致不能交貨,承包人為避免停工待料,只能以高出原采購合同價100 萬元的價格采購同樣的材料。則供貨方應賠償給承包人( )。

  A. 30 萬元

  B. 70 萬元

  C. 100 萬元

  D. 170 萬

  參考答案:C

  約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。

  408. 某商業項目,2008 年3 月1 日建設單位與施工單位訂立施工合同,約定工期罰款3000 元/天,工期3 年。當時同地段類似項目運營收益為1 萬元/天。2009 年5 月1 日,建設單位簽訂預租合同,約定大樓完工后整體租賃予某大型超市運營商,租金2 萬元/天,2011 年5 月1 日交房。則如果施工單位工期延誤,建設單位可以主張施工單位賠償的最高額不超過()

  A. 3000 元/天

  B. 10000 元/天

  C. 13000 元/天

  D. 20000 元/天

  參考答案:B

  損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

  409(2006)甲與乙訂立了一份水泥購銷合同,約定甲向乙交付200 噸水泥,貨款6 萬元,乙向甲支付定金1 萬元;如任何一方不履行合同應支付違約金1.5 萬元。甲因將水泥賣給丙而無法向乙交付,給乙造成損失2 萬元。乙提出的如下訴訟請求中,不能獲得法院支持的是()。

  A.要求甲雙倍返還定金2 萬元

  B.要求甲支付違約金2 萬元

  C.要求甲支付違約金1.5 萬元

  D.要求甲雙倍返還定金2 萬元,同時支付違約金1.5 萬元

  參考答案:D

  定金,是合同當事人一方預先支付給對方的款項,其目的在于擔保合同債權的實現。定金是債權擔保的一種形式,定金之債是從債務,因此,合同當事人對定金的約定是一種從屬于被擔保債權所依附的合同的從合同。

  當事人可以依照約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后,定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金,收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金。違約金存在于主合同之中,定金存在于從合同之中。它們可能單獨存在,也可能同時存在。當事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款。

  410 (2011)甲乙材料采購合同約定,違約金4 萬元,定金3 萬元,由于甲方不履行,給乙造成損失5 萬元,則乙可以向主張最多返還( )萬元

  A 8 萬

  B 6 萬

  C 11 萬

  D 7 萬

  參考答案:A

_baidu_page_break_tag_

  411. 根據我國《合同法》的規定,在履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務被稱為( )。

  A.先期違約

  B.實際違約

  C.締約過失

  D.不安抗辯

  參考答案:A

  先期違約,也叫預期違約,是指當事人一方在合同約定的期限屆滿之前,明示或默示其將來不能履行合同。當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的,對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。

  412.甲將自有的一臺挖掘機租賃給乙,約定租期為3 月1 日至8 月31 日,2 月12 日甲將該挖掘機賣給丙,約定3 月15 日交貨,則乙自()起可以要求甲承擔違約責任

  A 2 月12 日

  B 3 月1 日

  C 3 月15 日

  D 8 月31 日

  參考答案:A

  413.某裝修工程,由于春雨連綿油漆未干,承包單位乙公司遲遲不能交工,在此期間建設單位甲公司也因資金周轉困難一再拖延支付工程進度款,雙方為此發生糾紛。本案中說法正確的是()。

  A. 由于雙方違約,甲公司和乙公司應當免除對方的違約責任;

  B. 由于雙方違約,甲公司和乙公司可以主張違約責任抵消;

  C. 由于雙方違約,甲公司和乙公司均無權要求對方承擔違約責任

  D. 由于雙方違約,甲公司和乙公司均應向對方承擔違約責任

  參考答案:D

  當事人雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。當事人雙方違約,是指當事人雙方分別違反了自身的義務。雙方違約責任承擔的方式是由違約方分別各自承擔相應的違約責任,即由違約方向非違約方各自獨立地承擔自己的違約責任。

  414 (2006)甲承包人施工過程中,由于自身管理原因,經監理工程師同意改變了己被批準的施工組織設計,導致同時在現場施工的乙承包人受到損失。按照《合同法》的違約責任原則,乙承包人的損失應()。

  A.視為發包人的主觀過錯,要求發包人賠償

  B. 視為發包人的合同責任,要求發包人賠償

  C. 要求甲承包人與監理公司承擔連帶責任

  D. 只能要求甲承包人賠償

  參考答案:B

  當事人一方因第三人的原因造成違約的,應當向對方承擔違約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛,依照法律規定或者按照約定解決。

  415. 甲裝修公司的工人在為乙顧客家裝修房屋的過程中,不慎弄臟了乙家的地毯,造成地毯污漬無法洗凈,其價值受損。乙要求甲公司承擔違約責任,甲公司認為:在雙方訂立的合同中,并未約定裝修公司有不得弄污地毯的義務,自己并未違約,當然不應承擔責任。以下錯誤的有()

  A.乙有權請求甲公司承擔違約責任

  B. 乙只能要求甲公司承擔侵權責任

  C.乙有權請求甲公司同時承擔違約責任和侵權責任

  D.乙有權請求甲公司承擔締約過失責任 E.乙無權請求甲公司承擔任何責任

  參考答案:BCDE

  416. 某工程施工過程中,由于建設單位負責供應的材料未能按時到場,致使施工單位多名木工窩工,項目經理安排他們去綁扎鋼筋和清理場地。

  (1)這屬于合同履行中被違約方的( )。

  A. 延伸義務

  B. 連帶義務

  C. 減損義務

  D. 新增義務

  參考答案:C

  (2)此事體現了合同法規定的( )

  A. 平等原則

  B. 自愿原則

  C. 公平原則

  D. 誠實信用原則

  參考答案:D

  417 (2004)一方當事人的違約行為導致工程受到5 萬元的損失時,對方及時地采取了減損措施,支出的費用為1 萬元,但仍未能終止損害,工程實際損害費用為7 萬元。依據《合同法》的違約責任規定,違約方應承擔的賠償額為()萬元。

  A. 5

  B. 6

  C. 7

  D. 8

  參考答案:D

  當事人一方因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。當事人一方違約后,對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用,由違約方承擔。

  418.施工中,由于圖紙延誤造成施工單位機械閑置損失800 元/天,工人窩工損失1200元/天。由于設計單位事先通知將推遲30 天提供設計圖紙,因此,項目經理安排這批工人到近郊的另一項目上作業,為此,需每天派車接送這批工人上下班,發生交通費用400 元/天。建設單位應當就此事件向施工單位承擔( )的損失賠償。

  A. 機械閑置、交通費用共3.6 萬元

  B. 工人窩工、交通費用共4.8 萬元

  C. 機械閑置、工人窩工共6 萬元

  D. 機械閑置、工人窩工、交通費用共7.2 萬元

  參考答案:A

  419 (2007)甲施工單位與乙建材公司訂立水泥供貨合同,乙建材公司委托丙運輸公司將水泥發往甲所在地。由于正值貨運旺季,車輛安排不開,丙逾期發貨。在運輸途中,遇山洪暴發,公路被洪水淹沒,導致水泥運至甲時已經延誤了15 天。對此損失,應由( )最終承擔。

  A.甲

  B.乙

  C.丙

  D.甲丙

  參考答案:C

  420.某施工單位通過行賄中標某大型項目,并向項目建設單位提交了某銀行出具的工程履約保函。目前工程已經實施過半,經其他投標人投訴,招標主管部門調查認定行賄謀取中標情節屬實。則()

  A. 施工合同無效,履約保函有效

  B. 施工合同無效,履約保函也無效

  C. 施工合同有效,履約保函也有效

  D. 施工合同與履約保函效力沒有相關性

  參考答案:B

_baidu_page_break_tag_

  421.下列關于保證擔保的說法,正確的是()。

  A.保證合同是要式、單務合同

  B.保證方式沒有約定的,保證人承擔一般保證責任

  C.保證人可能是主合同的當事人

  D.企業分支機構訂立的保證合同一律無效

  參考答案:A

  保證人與債權人應當以書面形式訂立保證合同。保證人與債權人可以就單個主合同分別訂立保證合同,也可以協議在最高債權額限度內就一定期間連續發生的借款合同或者某項商品交易合同訂立一個保證合同。保證擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。保證合同另有約定的,按照約定。當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的,保證人應當對全部債務承擔責任。保證人承擔保證責任后,有權向債務人追償。具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者公民,可以作保證人。下列單位不可以作保證人:1.國家機關不得為保證人,但經國務院批準為使用外國政府或者國際經濟組織貸款進行轉貸的除外。2.學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體不得為保證人。3.企業法人的分支機構、職能部門不得為保證人。企業法人的分支機構有法人書面授權的,可以在授權范圍內提供保證。保證的方式分為一般保證和連帶責任保證。當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的,按照連帶責任保證承擔保證責任。

  422.某銀行為建設單位向施工單位提供工程款支付擔保,保證合同中沒有明確約定保證范圍。工程交工后,建設單位拖欠施工單位工程款530 萬元,遲延履行利息7 萬元,違約金15 萬元。施工單位起訴產生的訴訟費用40 萬元。則施工單位有權向保證人主張()。

  A.530 萬元

  B.537 萬元

  C.552 萬元

  D.592 萬元

  參考答案:D

  423.保證人對債權人可以拒絕承擔保證責任的情況是()。

  A、保證合同是連帶保證,債務人的財產沒有執行完畢

  B、保證合同是一般保證,債務人的財產沒有執行完畢

  C、保證合同沒有明確采用保證的方式

  D、債務人財產經依法強制執行仍不能履行債務

  參考答案:B

  一般保證是指債權人和保證人約定,首先由債務人清償債務,當債務人不能清償債務時,才由保證人代為清償債務的保證方式。一般保證的保證人在主合同糾紛未經審判或者仲裁,并就債務人財產依法強制執行仍不能履行債務前,對債權人可以拒絕承擔保證責任。連帶責任保證是指當事人在保證合同中約定保證人與債務人對債務承擔連帶責任的保證方式。連帶責任保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的,債權人可以要求債務人履行債務,也可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任。

  424 (2009)甲乙雙方簽訂買賣合同,丙為乙的債務提供保證,但保證合同中未約定保證方式及保證期間,下列說法正確的是()。

  A、丙的保證方式為一般保證

  B、保證期間與買賣合同的訴訟時效相同

  C、如果甲在保證期間內未要求丙承擔保證責任,則丙免除保證責任

  D、如果甲在保證期間內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁,則丙不再承擔保證責任

  參考答案:C

  一般保證的保證人與債權人未約定保證期間的,保證期間為主債務履行期屆滿之日起6個月。在合同約定的保證期間和前款規定的保證期間,債權人未對債務人提起訴訟或者申請仲裁的,保證人免除保證責任;債權人已提起訴訟或者申請仲裁的,保證期間適用訴訟時效中斷的規定。連帶責任保證的保證人與債權人未約定保證期間的,債權人有權自主債務履行期屆滿之日起6個月內要求保證人承擔保證責任。在合同約定的保證期間和前款規定的保證期間,債權人未要求保證人承擔保證責任的,保證人免除保證責任。

  保證期間,債權人依法將主債權轉讓給第三人的,保證人在原保證擔保的范圍內繼續承擔保證責任。保證合同另有約定的,按照約定。保證期間,債權人許可債務人轉讓債務的,應當取得保證人書面同意,保證人對未經其同意轉讓的債務,不再承擔保證責任。債權人與債務人協議變更主合同的,應當取得保證人書面同意,未經保證人書面同意的,保證人不再承擔保證責任。保證合同另有約定的,按照約定。

  425.甲向乙購買1000 噸水泥,約定6 月1 日到貨,甲同時向乙支付定金8 萬元,6 月2 日乙發來700 噸貨物后無貨可交,則甲有權要求乙返還( )。

  A. 10.4 萬元

  B. 8 萬元

  C. 4.8 萬元

  D. 16 萬元

  參考答案:C

  當事人一方在法律規定的范圍內可以向對方給付定金。債務人履行債務后,定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行債務的,無權要求返還定金;接受定金的一方不履行債務的,應當雙倍返還定金。

  426(2009)6 月1 日,甲乙雙方簽訂建材買賣合同,總價款為100 萬元,約定由買方支付定金30 萬元。由于資金周轉困難,買方于6 月10 日交付了25 萬元,賣方予以簽收。下列說法正確的是()。

  A.買賣合同是主合同,定金合同是從合同

  B.買賣合同自6 月1 日成立

  C.定金合同自6 月1 日成立

  D.若賣方不能交付貨物,應返還50 萬元

  E.若買方放棄購買,仍可以要求賣方返還5 萬元

  參考答案:ABE

  定金合同除具備合同成立的一般條件外,還須具備以下條件才能生效:1、主合同有效 這是由定金合同的從屬性決定的。2、發生交付定金的行為 定金合同為實踐性合同,如果只有雙方當事人的意思表示一致,而沒有一方向另一方交付定金的交付行為,定金合同不能生效。當事人在定金合同中應當約定交付定金的期限。定金合同從實際交付定金之日起生效(但是主合同從合同簽訂之日起生效)。3、定金的比例符合法律規定 定金的數額由當事人約定,但不得超過主合同標的額的20%。

  427(2010)以下不屬于民事糾紛處理方式的是( )

  A.當事人自行和解

  B.行政復議

  C.行政機關調解

  D.商事仲裁

  參考答案:B

  428(2010)民事訴訟是解決建設工程合同糾紛的重要方式,其中不屬于民事訴訟參加人的有( )

  A.當事人代表

  B.第三人

  C.鑒定人

  D.法官

  參考答案:D

  訴訟參與人包括原告、被告、第三人、證人、鑒定人、勘驗人等。

  429(2010)下列糾紛、爭議中,適用于《仲裁法》調整的是( )

  A.財產繼承糾紛

  B.勞動爭議

  C.婚姻糾紛

  D.工程款糾紛

  參考答案:D

  《仲裁法》的調整范圍僅限于民商事仲裁,即“平等主體的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權糾紛”仲裁,勞動爭議仲裁和農業承包合同糾紛仲裁不受《仲裁法》的調整。此外,下列糾紛不能仲裁:1.婚姻、收養、監護、扶養、繼承糾紛;2.依法應當由行政機關處理的行政爭議。

  430 (2009)下列關于《仲裁法》中規定的仲裁制度的表述正確的是( )。

  A.仲裁委員會由當事人自主選定

  B.仲裁委員會是人民法院的下屬事業單位

  C.仲裁審理以公開審理為原則

  D.對生效的仲裁裁決書可以請求上級仲裁委員會予以撤銷

  參考答案:A

  仲裁的基本特點:1、自愿性 仲裁以雙方當事人的自愿為前提,即當事人之間的糾紛是否提交仲裁,交與誰仲裁,仲裁庭如何組成,由誰組成,以及仲裁的審理方式、開庭形式等都是在當事人自愿的基礎上,由雙方當事人協商確定的。2、專業性 具有一定專業水平和能力的專家擔任仲裁員,對當事人之間的糾紛進行裁決是仲裁公正性的重要保障。3、靈活性 仲裁中的許多具體程序都是由當事人協商確定和選擇的,因此,與訴訟相比,仲裁程序更加靈活更具彈性。4、保密性 仲裁以不公開審理為原則。有關的仲裁法律和仲裁規則也同時規定了仲裁員及仲裁秘書人員的保密義務。仲裁的保密性較強。5、快捷性 仲裁實行一裁終局制,仲裁裁決一經仲裁庭作出即發生法律效力。這使當事人之間的糾紛能夠迅速得以解決。6、經濟性 仲裁的經濟性主要表現在:時間上的快捷性使得仲裁所需費用相對減少;仲裁無需多審級收費,使得仲裁費往往低于訴訟費;仲裁的自愿性、保密性使當事人之間通常沒有激烈的對抗。7、獨立性 仲裁機構獨立于行政機構,仲裁機構之間也無隸屬關系,仲裁庭獨立進行仲裁,不受任何機關、社會團體和個人的干涉,不受仲裁機構的干涉,顯示出最大的獨立性。

_baidu_page_break_tag_

  431(2010)下列選項中,對調解的理解錯誤的是( )

  A.當事人庭外和解的,可以請求法院制作調解書

  B.仲裁調解生效后產生執行力

  C.仲裁裁決生效后可以進行仲裁調解

  D.法院在強制執行時不能制作調解書

  參考答案:C

  和解達成的協議不具有強制執行的效力。但是可以成為原合同的補充部分。當事人不按照和解達成的協議執行,另一方當事人不可以申請強制執行,但是卻可以追究其違約責任。當事人申請仲裁后,可以自行和解。達成和解協議的,可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書,也可以撤回仲裁申請。當事人達成和解協議,撤回仲裁申請后反悔的,可以根據仲裁協議申請仲裁。當事人在訴訟中和解的,應由原告申請撤訴,經法院裁定撤訴后結束訴訟。在執行中,雙方當事人在自愿協商的基礎上,達成的和解協議,產生結束執行程序的效力。如果一方當事人不履行和解協議或者反悔的,對方當事人只可以申請人民法院按照原生效法律文書強制執行。

  432 (2009)建設工程民事糾紛經不同主體調解成功并制作了調解書,其中可以強制執行的是( )。

  A.雙方簽收的由人民調解委員會制作的調解書

  B.雙方簽收的仲裁調解書

  C.人民法院依法作出但原告方拒絕簽收的調解書

  D.雙方簽收的由人民政府職能部門依法作出的調解書

  參考答案:B

  調解的形式:1.民間調解 即在當事人以外的第三人或組織的主持下,通過相互諒解,使糾紛得到解決的方式。民間調解達成的協議不具有強制約束力。2.行政調解 是指在有關行政機關的主持下,依據相關法律、行政法規、規章及政策,處理糾紛的方式。行政調解達成的協議也不具有強制約束力。3.法院調解 法院調解,是指在人民法院的主持下,在雙方當事人自愿的基礎上,以制作調解書的形式,從而解決糾紛的方式。調解書經雙方當事人簽收后,即具有法律效力。4.仲裁調解 仲裁庭在作出裁決前進行調解的解決糾紛的方式。當事人自愿調解的,仲裁庭應當調解。仲裁的調解達成協議,仲裁庭應當制作調解書或者根據協議的結果制作裁決書。調解書與裁決書具有同等法律效力,調解書經當事人簽收后即發生法律效力。

  433(2009)甲乙雙方因工程施工合同發生糾紛,甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中,在法院的主持下,雙方達成了調解協議,法院制作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后乙公司又反悔,則下列說法正確的是()。

  A、甲公司可以向人民法院申請強制執行

  B、人民法院應當根據調解書進行判決

  C、人民法院應當認定調解書無效并及時判決

  D、人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解

  參考答案:A

  434(2010)當事人提交給法院的以下材料中,不屬于民事訴訟證據的有( )

  A.建筑工程法規

  B.建筑材料檢驗報告

  C.工程竣工驗收現場錄像

  D.雙方往來的電子郵件

  E.代理意見

  參考答案:AE

  435(2009)建設單位與施工單位發生糾紛提起訴訟,( )不能作為證人出庭作證。

  A 總監理工程師

  B 建設單位訴訟代理人

  C 施工單位項目經理

  D 施工單位工人王某(十七周歲)

  E 本案司法鑒定人員

  參考答案:BE

  證人包括單位證人和自然人證人兩大類。單位作為證人要出庭作證時,應當由單位的法定代表人、負責人或經其授權的人代表單位作證。證人如果確有困難不能出庭的,經法院許可,可以提交書面證詞或者視聽資料或者通過視聽傳輸手段作證。與當事人有親屬關系和其他密切關系的人雖然可以作為證人出庭作證,但由于上述關系的特殊性,其證言的證明力一般要小于其他證人的證言。下列幾類人不能作為證人:1.不能正確表達意志的人;2.訴訟代理人;3.審判員、陪審員、書記員;4.鑒定人員;5.參與民事訴訟的檢察人員。

  436(2007)建設單位因施工單位在履行施工合同中存在違約行為對其提起訴訟,并準備申請對工程進行質量鑒定,則鑒定申請應在( )提出。

  A.開庭審理前

  B.法庭辯論前

  C.法院判決前

  D.舉證期限內

  參考答案:D

  當事人可以向人民法院申請鑒定,也可以由一方當事人自行委托有關部門鑒定。但一方自行委托有關部門作出的鑒定結論,另一方當事人有證據足以反駁并申請重新鑒定的, 人民法院應予準許。當事人申請鑒定的,應當在舉證期限內提出,只有在申請重新鑒定,并經人民法院同意時除外。對需要鑒定的事項負有舉證責任的當事人,在人民法院指定的期限內無正當理由不提出鑒定申請或者不預繳鑒定費用或者拒不提供相關資料,致使無法通過鑒定結論予以認定的,應當對該事實承擔舉證不能的后果。

  437(2008)施工單位若對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議,申請重新鑒定。法院應予準許的情況包括( )

  A.鑒定程序嚴重違法

  B.鑒定人員不具備相關的鑒定資格

  C.鑒定結論明顯依據不足

  D.經過質證不能作為證據使用

  E.有缺陷的鑒定結論可通過補充鑒定解決

  參考答案:ABCD

  當事人對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定,提出證據證明存在下列情形之一的,人民法院應予準許:1.鑒定程序或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格的;2.鑒定程序嚴重違法的;3.鑒定結論明顯依據不足的;4.經過質證認定不能作為證據使用的其他情形。對于有缺陷的鑒定結論,可以通過補充鑒定、重新質證或者補充質證等方法解決的,不予重新鑒定。

  438(2011) 某施工合同約定按固定價結算工程價款。完工后雙方無法就調價問題達成一致,施工企業起訴并請求進行造價鑒定。關于該案鑒定的說法,正確的是()

  A、鑒定申請應當在庭審結束前提出

  B、鑒定報告由造價主管部門出具

  C、法院對鑒定請求不予支持

  D、鑒定期間計入審限

  參考答案:C

  439. 根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》,說法正確的是()

  A.未經對方當事人同意私自錄制其談話取得的資料,不能作為證據使用

  B.與一方當事人有利害關系的證人證言,不能作為證據使用

  C.當事人雙方沒有爭議的事實,不需要提供證據證明

  D.司法鑒定一旦作出,當事人不能申請重新鑒定

  參考答案:C

  440.當事人向人民法院申請證據保全,不得遲于( )屆滿前的7 日。

  A. 送達期限

  B.答辯期限

  C.舉證期限

  D.上訴期限

  參考答案:C

  當事人向人民法院申請保全證據的,不得遲于舉證期限屆滿前7日。當事人申請保全證據的,人民法院可以要求其提供相應的擔保。在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下,當事人可以申請證據保全。當事人申請證據保全的,仲裁委員會應當將當事人的申請提交證據所在地的基層人民法院。人民法院進行證據保全,可以根據具體情況,采用查封、扣押、拍照、錄音、錄像、復制、鑒定、勘驗、制作筆錄等方法。人民法院進行證據保全,可以要求當事人或者訴訟代理人到場。

  當事人應當在舉證期限內向人民法院提交證據材料,當事人在舉證期限內不提交的,視為放棄舉證權利。對于當事人逾期提交的證據材料,人民法院審理時不組織質證。當事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的,也應當在舉證期限屆滿前提出。當事人在舉證期限內提交證據材料確有困難的,應在舉證期限內申請延期舉證,經人民法院批準,可以適當延長舉證期限。

_baidu_page_break_tag_

  441(2008)仲裁過程中,如果申請人甲申請證據保全,則正確程序是( )

  A.甲向仲裁機構所在地的基層人民法院提出申請

  B.仲裁機構將甲的申請提交證據所在地的基層人民法院

  C.仲裁機構將甲的申請提交仲裁機構所在地的基層人民法院

  D.仲裁機構采取必要的證據保全措施

  參考答案:B

  442(2007)人民法院可以根據情況對不同的證據采用不同的保全方法,下列行為不是證據保全方法的是( )

  A、沒收

  B、扣押

  C、查封

  D、勘驗

  參考答案:A

  443 (2010)在民事訴訟中,當事人不需要運用證據加以證明的是( )的事實。

  A.請求實體權益

  B.免除自己法律責任

  C.主張程序違法

  D.對方承認

  參考答案:D

  在民事訴訟中,需要運用證據加以證明的對象包括:(l)當事人主張的實體權益的法律事實,如當事人主張權利產生、變更、消滅的事實。(2)當事人主張的程序法事實。如當事人的資格與行為能力等問題。(3)證據事實。如書證是否客觀真實,所反映內容與本案待證事實是否相關。(4)習慣、地方性法規。

  444(2009)根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》,當事人無需舉證證明的事實有( )。

  A.太陽自東方升起,西方落下

  B.人受重傷后若得不到及時救治,會有生命危險

  C.人所共知的某企業偷工減料

  D.已被仲裁機構生效的裁決書所確認的事實

  E.已被人民法院生效裁判所確認的事實

  參考答案:ABDE

  對下列事實當事人無需舉證證明:(1)眾所周知的事實;(2)自然規律及定理;(3)根據法律規定或者已知事實和日常生活經驗法則,能推定出的另一事實;(4)已為人民法院發生法律效力的裁判所確認的事實;(5)已為仲裁機構的生效裁決所確認的事實;(6)已為有效公正文書所證明的事實。

  445(2008)甲建設單位與乙施工單位簽訂了一份裝飾合同,合同約定由乙負責甲辦公樓的裝飾工程,并且約定一旦因合同履行發生糾紛,由當地仲裁委員會仲裁。施工過程中,因乙管理不善導致工期延誤,給甲造成了損失,甲要求乙賠償,遭到乙拒絕,于是甲提出仲裁申請。針對乙延誤工期這一事實,提供證據的責任由()承擔。

  A.甲

  B.乙

  C.甲乙雙方

  D.仲裁庭

  參考答案:A

  民事訴訟舉證責任的分配:

  1、一般原則 誰主張相應的事實,誰就應當對該事實加以證明,即“誰主張,誰舉證”。在合同糾紛訴訟中,主張合同成立并生效的一方當事人對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任。主張合同變更、解除、終止、撤銷的一方當事人對引起合同變動的事實承擔舉證責任。對合同是否履行發生爭議的,由負有履行義務的當事人承擔舉證責任。代理權發生爭議的,由主張有代理權的一方當事人承擔舉證責任。在侵權糾紛訴訟中,主張損害賠償的權利人應當對損害賠償請求權產生的事實加以證明,即存在侵害事實、侵害行為與侵害事實之間存在因果關系、行為具有違法性以及行為人存在過錯。另一方面,關于免責事由就應由行為人加以證明。如,損害是受害人的故意造成的。在勞動爭議糾紛案件中,因用人單位作出開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬、結算勞動者工作年限等決定而發生勞動爭議的,由用人單位負舉證責任。

  2、舉證責任的倒置 舉證責任倒置,是為了彌補一般原則的不足,針對一些特殊的案件,將按照一般原則本應由己方承擔的某些證明責任,改為由對方當事人承擔的證明方法。證明責任倒置必須有法律的規定,法官不可以在訴訟中任意將證明責任分配加以倒置。如,因醫療行為引起的侵權訴訟,由醫療機構就醫療行為與損害結果之間不存在因果關系及不存在醫療過錯承擔舉證責任。

  446.某建設工程合同糾紛,當事人雙方建設單位和施工單位提供了一系列證據,則關于這些證據的證明力,排序有誤的是()

  A. 質量監督報告>質量評估報告

  B. 建設工程規劃許可證>施工設計圖紙

  C. 現場工程照片>現場勘驗筆錄

  D. 質量監督站工作人員甲某證言>總監理工程師乙某證言>項目經理丙某證言

  參考答案:C

  人民法院及審判人員在對證據的審核認定過程中,人民法院就數個證據對同一事實的證明力,可以依照下列原則認定:1.國家機關、社會團體依職權制作的公文書證的證明力一般大于其他書證;2.物證、檔案、鑒定結論、勘驗筆錄或者經過公證、登記的書證,其證明力一般大于其他書證、視聽資料和證人證言;3.證人提供的對與其親屬或者其他密切關系的當事人有利的證言,其證明力一般小于其他證人證言。

  447(2009)對民事訴訟的基本特征表述正確的是( )。

  A.當事人約定訴訟方式解決糾紛的,人民法院才有管轄權

  B.除簡易程序外均采用合議庭制

  C.所有民事案件審理及判決結果均應當向社會公開

  D.一個案件須由兩級人民法院審理才告終結

  參考答案:B

  民事訴訟法的基本制度包括:

  1、合議制度 合議制度,是指由3人以上單數人員組成合議庭,對民事案件進行集體審理和評議裁判的制度。合議庭評議案件,實行少數服從多數的原則。在民事訴訟過程中,除適用簡易程序由審判員一人獨任審判以外,均采用合議制度。

  2、回避制度 回避制度是指為了保證案件的公正審判而要求與案件有一定利害關系的審判人員或其他有關人員不得參與本案的審理活動或訴訟活動的審判制度。

  3、公開審判制度 公開審判制度,是指人民法院審理民事案件,除法律規定的情況外,審判過程及結果應當向社會公開的制度。

  4、兩審終審制度 兩審終審制度是指一個民事案件經過兩級法院審理就宜告終結的制度。最高人民法院做出的一審判決、裁定為終審判決、裁定。適用特別程序、督促程序、公示催告程序和企業法人破產還債程序審理的案件,實行一審終審。

  448.根據《民事訴訟法》關于特殊地域管轄的規定,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者( )人民法院管轄。

  A.原告住所地

  B.合同履行地

  C.合同簽訂地

  D.標的物所在地

  參考答案:B

  特殊地域管轄,是指以被告住所地、訴訟標的所在地或法律事實所在地為標準確定的管轄。因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。合同的當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄,但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。

  449. 甲市的建設單位與乙市的施工單位就位于丙市的某污水處理項目訂立施工合同,合同在丁市簽訂,并約定合同發生爭議,在丁市起訴。工程完工后,因工程款糾紛施工單位提起訴訟。則關于本案管轄,說法正確的是()

  A.施工單位可以在甲市或丙市起訴

  B.施工單位只能在丙市起訴

  C.施工單位只能在丁市起訴

  D.施工單位可以選擇在甲、乙、丙、丁市起訴

  參考答案:C

  450.下列糾紛中,應當由不動產所在地人民法院專屬管轄的是( )。

  A.房產買賣糾紛

  B.裝飾材料買賣糾紛

  C.工程監理合同糾紛

  D.工程施工合同糾紛

  E.土地使用權轉讓糾紛

  參考答案:AE

  專屬管轄,是指法律規定某些特殊類型的案件專門由特定的法院管轄。專屬管轄是排他性管轄,排除了訴訟當事人協議選擇管轄法院的權利。專屬管轄與一般地域管轄和特殊地域的關系是:凡法律規定為專屬管轄的訴訟,均適用專屬管轄。因不動產糾紛提起的訴訟,由不動產所在地人民法院管轄,如房屋買賣糾紛、土地使用權轉讓糾紛等。建設工程施工合同糾紛不適用專屬管轄,而應當適用合同糾紛的地域管轄原則,即由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。發包人和承包人也可根據《民事訴訟法》第25條的規定,在發包人住所地、承包人住所地、合同簽訂地、施工行為地(工程所在地)的范圍內,通過協議確定管轄法院。

_baidu_page_break_tag_

  451. 兩個人民法院之間因管轄權發生爭議,正確的處理方法是( )。

  A.由雙方協商解決

  B.由最先受理的法院管轄

  C.由最先收到起訴狀的法院管轄

  D.報請雙方共同的上級法院指定管轄

  E.根據當事人的選擇確定

  參考答案:AD

  有管轄權的人民法院由于特殊原因,不能行使管轄權的,由上級人民法院指定管轄。人民法院之間因管轄權發生爭議,由爭議雙方協商解決,協商解決不了的,報請他們的共同上級人民法院指定管轄。

  452(2009)下列關于訴訟管轄的表述正確的是( )。

  A.第一審重大涉外民事案件應當由中級人民法院管轄

  B.建設工程施工合同糾紛應當由不動產所在地人民法院管轄

  C.受移送人民法院認為移送的案件不屬于本院管轄的,可繼續移送有管轄權的人民法院

  D.房屋買賣糾紛實行“原告就被告”原則

  參考答案:A

  1.基層人民法院管轄第一審民事案件,法律另有規定除外。

  2.中級人民法院管轄下列第一審民事案件:(1)重大涉外案件;(2)在本轄區有重大影響的案件;(3)最高人民法院確定由中級人民法院管轄的案件。

  3.高級人民法院管轄在本轄區有重大影響的第一審民事案件。最高人民法院管轄下列第一審民事案件:(l)在全國有重大影響的案件;(2)認為應當由本院審理的案件。

  人民法院發現受理的案件不屬于本院管轄的,應當移送有管轄權的人民法院,受移送的人民法院應當受理。受移送的人民法院認為受移送的案件依照規定不屬于本院管轄的,應當報請上級人民法院指定管轄,不得再自行移送。

  453. 甲地的建設單位與乙地的施工單位在丙地簽訂了建設工程施工合同,合同規定:若發生爭議,向丙地法院起訴。則該訴訟管轄方式為()

  A. 一般地域管轄

  B. 協議管轄

  C.專屬管轄

  D. 指定管轄

  參考答案:B

  454(2010)為保證案件的公正處理,民事訴訟規定了回避制度,下列人員中( )若與審理的案件有利害關系,應當回避。

  A.法院的書記員

  B.勘驗人

  C.鑒定人

  D.出庭的證人

  E.被告方的訴訟代理人

  參考答案:ABC

  審判人員、書記員、翻譯人員、鑒定人、勘驗人有下列情形之一的,必須回避,當事人有權用口頭或者書面方式申請回避:1.是本案當事人或者當事人、訴訟代理人的近親屬;2.與本案有利害關系;3.與本案當事人有其他關系,可能影響對案件公正審理的。

  當事人提出回避申請,應當說明理由,在案件開始審理時提出?;乇苁掠稍诎讣_始審理后知道的,也可以在法庭辯論終結前提出。院長擔任審判長時的回避,由審判委員會決定;審判人員的回避,由院長決定;其他人員的回避,由審判長決定。人民法院對當事人提出的回避申請,應當在申請提出的三日內,以口頭或者書面形式作出決定。申請人對決定不服的,可以在接到決定時申請復議一次。復議期間,被申請回避的人員,不停止參與本案的工作。人民法院對復議申請,應當在三日內作出復議決定,并通知復議申請人。

  455 (2011)關于民事訴訟回避制度的說法,正確的有( )

  A、當事人必須在案件開始審理前提出回避申請

  B、當事人提出回避申請,可以在法庭辯論終結前提出

  C、案件訴訟代理人的近親屬僅擔當翻譯人員的,無需回避

  D、人民法院的回避決定,可以口頭或書面形式作出

  E、申請回避復議期間,被申請回避的人員不停止參與本案的工作

  參考答案:BDE

  456(2011)建設單位就專業分包工程存在的施工質量缺陷提起民事訴訟,根據《民事訴訟法》及相關司法解釋,建設單位可以將( )列為共同被告。

  A、招標代理機構

  B、總承包企業

  C、分包企業

  D、實際施工人

  E、建設行政主管部門

  參考答案:BCD

  因建設工程質量發生爭議的,發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。

  457. 非經特別授權,訴訟代理人不得( )

  A 申請法官回避

  B 申請證人出庭

  C 申請證據保全

  D 申請變更訴訟請求

  參考答案:D

  委托他人代為訴訟的,必須向人民法院提交由委托人簽名或蓋章的授權委托書,授權委托書必須記明委托事項和權限。委托權限分為一般授權與特別授權。一般授權,委托代理人僅有程序性的訴訟權利。特別授權可以行使實體性的訴訟權利,即代為承認、放棄、變更訴訟請求,進行和解,提起反訴或者上訴。若授權委托書僅寫“全權代理”而無具體授權的情形,視為訴訟代理人沒有獲得特別授權,無權行使實體性訴訟權利。

  458(2009)某公司因情況緊急,于3月2日請求人民法院對某港口倉庫的一批貨物采取訴前保全措施。3月3日,法院同意了財產保全申請,并于當天裁定對該批貨物進行了扣押。如果該公司在()前未起訴,法院將解除該財產保全。

  A、3月22日

  B、3月18日

  C、3月13日

  D、3月12日

  參考答案:B

  財產保全訴前財產保全和訴訟財產保全。

  1.訴前財產保全 是指在起訴前,人民法院根據利害關系人的申請,對被申請人的有關財產采取的強制措施。采取訴前保全,須符合下列條件:(l)必須是緊急情況,不立即采取財產保全將會使申請人的合法權益受到難以彌補的損害;(2)必須由利害關系人向財產所在地的人民法院提出申請,法院不依職權主動采取財產保全措施;(3)申請人必須提供擔保,否則,法院駁回申請 人民法院接受申請后,必須在48小時內作出裁定。裁定采取訴前財產保全措施的,應當立即開始執行。當事人不服人民法院財產保全裁定的,可以申請復議一次,復議期間不停止裁定的執行。申請人在人民法院采取保全措施后15日內不起訴的,人民法院應當解除財產保全。

  2.訴訟財產保全 是指人民法院在訴訟過程中,為保證將來生效判決的順利執行,對當事人的財產或爭議的標的物采取的強制措施。采取訴訟財產保全,應符合下列條件:(l)可能因當事人一方的行為或者其他原因,使判決不能執行或難以執行的案件;(2)須在訴訟過程中應當事人提出申請,或者必要時法院也可依職權作出。(3)人民法院可以責令申請人提供擔保。若情況緊急時,人民法院接受申請后,必須在48小時內作出裁定。

  459(2007)某施工單位拖欠王某工資,經勞動仲裁后,王某不服,將施工單位訴至人民法院。在一審人民法院開庭審理的過程中,王某的兒子有病住院急需用錢,則關于本案中先予執行的適用,下列說法中正確的是()

  A、人民法院可直接裁定先予執行

  B、王某可請求一審人民法院裁定先予執行

  C、因尚未審理完畢,當事人不能申請先予執行

  D、若王某敗訴,不須賠償由此給施工單位造成的損失

  參考答案:B

  先予執行,是指人民法院對某些民事案件在作出終局判決前,為了解決權利人的生活或生產經營急需,根據其申請,裁定另一方當事人預先履行一定義務的訴訟措施。人民法院對下列案件,根據當事人的申請,可以書面裁定先予執行:1.追索贍養費、扶養費、撫育費、撫恤金、醫療費用的;2.追索勞動報酬的;3.因情況緊急需要先予執行的。先予執行的適用條件:1.當事人之間權利義務關系明確;2.申請人有實現權利的迫切需要,不先予執行將嚴重影響申請人的正常生活或生產經營;3.被申請人有履行能力;4.申請人向人民法院提出了申請,人民法院不得依職權適用;5.在訴訟過程中。人民法院應當在受理案件后終審判決前采取。先予執行應當僅限于當事人訴訟請求的范圍,并以當事人的生活、生產經營急需為限。先予執行的程序:1.申請 先予執行根據當事人的申請而開始。2.責令提供擔保 人民法院應據案件具體情況來決定是否要求申請人提供擔保。如果認為有必要讓申請人提供擔保,可以責令其提供;不提供的,駁回申請。3.裁定 人民法院對當事人先予執行的申請,經審查認為符合法定條件的,應當及時作出先予執行的裁定。裁定經送達當事人,即發生法律效力,當事人不服的,可申請復議一次。人民法院裁定先予執行后,經過審理,判決申請人敗訴的,申請人應返還因先予執行所取得的利益。拒不返還的,由法院強制執行,被申請人因先予執行遭受損失的,還應賠償被申請人的損失。

  460、民事訴訟中,緊急情況下,可裁定先予執行的案件不包括( )。

  A、追索贍養費的

  B、追索醫藥費的

  C、追索勞動報酬的

  D、追索違約金的

  參考答案:D

_baidu_page_break_tag_

  461. 當事人申請()的,人民法院應當要求申請人提供擔保。

  A、訴訟財產保全

  B、訴前財產保全

  C、先予執行

  D、證據保全

  參考答案:B

  462. 根據我國《民事訴訟法》的規定,在必要時未經當事人申請人民法院可以依職權直接裁定采取的措施是( )。

  A.訴訟財產保全

  B.訴前財產保全

  C.先予執行

  D.撤銷仲裁裁決

  參考答案:A

  463. 以下起訴不予受理的是()

  A. 原告與本案無直接利害關系

  B.無明確的被告

  C. 無具體的訴訟請求、事實和理由

  D.證據不足

  E. 超過訴訟時效

  參考答案:ABC

  起訴的條件如下:1.原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織;2.有明確的被告;3.有具體的訴訟請求、事實和理由;4.屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄的范圍。

  464、建設單位不服一審法院作出的財產保全的裁定,則它應當至遲在裁定書送達之日起()內向上一級人民法院提起上訴。

  A 10 日

  B 15 日

  C 20 日

  D 30 日

  參考答案:A

  對判決不服,提起上訴的時間為15天;對裁定不服,提起上訴的期限為10天。只有當雙方的上訴期都屆滿,均未提起上訴的,裁判才發生法律效力。

  465、2009 年3 月施工單位終審敗訴,2011 年5 月施工單位取得確切證據,足以證明原終審法官存在貪贓枉法行為,則以下說法錯誤的是( )

  A、不能申請再審

  B、可以在知道之日起3 個月內申請再審

  C、可以通過檢察院抗訴發動再審

  D、可以向上級法院申訴

  參考答案:A

  當事人申請再審,應當在判決、裁定發生法律效力后二年內提出;二年后據以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更,以及發現審判人員在審理該案件時有貪污受賄,徹私舞弊,枉法裁判行為的,自知道或者應當知道之日起三個月內提出。

  466.下列解決糾紛的文書中,可以作為執行依據的法律文書是()

  A.當事人一方拒簽的仲裁調解書

  B.雙方簽收的行政調解書

  C.雙方在仲裁中達成的和解協議

  D.生效的行政征收決定

  參考答案:D

  執行根據是執行程序發生的基礎,沒有執行根據,當事人不能向人民法院申請執行,人民法院也不得采取強制措施,執行根據主要有:1.人民法院制作的發生法律效力的民事判決書、裁定書以及生效的調解書等;2.人民法院作出的具有財產給付內容的發生法律效力的刑事判決書、裁定書;3.仲裁機構制作的依法由人民法院執行的仲裁裁決書、生效的仲裁調解書;4.公證機關依法作出的賦予強制執行效力的公證債權文書;5.人民法院作出的先予執行的裁定、執行回轉的裁定以及承認并協助執行外國判決、裁定或裁決的裁定;6.我國行政機關作出的法律明確規定由人民法院執行的行政決定。

  467.甲訴乙施工合同糾紛一案經某市一區法院一審終結,判決乙支付工程款及利息。乙不服,以一審判決事實不清為由向該市中級法院提出上訴,二審法院查清事實后依法進行了改判。甲的住所地在該市二區,但在該區沒有財產可供執行,而在該市三區存有20 萬元的鋼材。如果甲不執行二審法院的判決,乙應當向該市( )法院申請強制執行。

  A.一區

  B.中級

  C.二區或三區

  D.一區或三區

  參考答案:D

  發生法律效力的民事判決、裁定,以及刑事判決、裁定中的財產部分,由第一審人民法院或者與第一審人民法院同級的被執行的財產所在地人民法院執行。

  468. 終審判決要求建筑公司向農民工支付工資合計5 萬元,支付日期截止于2009 年8月5 日。但是,屆時建筑公司卻沒有支付,則農民工至遲應在( )前申請強制執行。

  A.2010 年8 月5 日 B.2010 年2 月5 日 C.2011 年8 月5 日 D.2009 年9 月5 日

  參考答案:C

  申請強制執行應提交申請強制執行書,并附作為執行根據的法律文書。申請強制執行,還須遵守申請執行期限,申請執行的期間為兩年。申請執行時效的中止、中斷,適用法律有關訴訟時效中止、中斷的規定。這里的期間,從法律文書規定履行期間的最后一日起計算。法律文書規定分期履行的,從規定的每次履行期間的最后一日起計算;法律文書未規定履行期間的,從法律文書生效之日起計算。

  469. 人民法院自收到申請執行書之日起超過()未執行的,申請執行人可以向上一級人民法院再申請執行。

  A.3 個月

  B.6 個月

  C.1 年

  D.2 年

  參考答案:B

  人民法院自收到申請執行書之日起超過六個月未執行的,申請執行人可以向上一級人民法院申請執行。上一級人民法院經審查,可以責令原人民法院在一定期限內執行,也可以決定由本院執行或者指令其他人民法院執行。

  470(2010)當事人、利害關系人認為人民法院的執行程序違反法律規定的,可以向( )人民法院提出書面異議。

  A.原審

  B.負責執行的

  C.原告所在地

  D.被告所在地

  參考答案:B

  當事人、利害關系人認為執行行為違反法律規定的,可以向負責執行的人民法院提出書面異議。當事人、利害關系人提出書面異議的,人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查,理由成立的,裁定撤銷或者改正。理由不成立的,裁定駁回。當事人、利害關系人對裁定不服的,可以自裁定送達之日起10日內向上一級人民法院申請復議。

_baidu_page_break_tag_

  471(2009)某施工單位拒不履行法院生效判決,現查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項,則法院可采取的強制執行措施是( )。

  A、凍結

  B、扣留

  C、拍賣

  D、提存

  參考答案:A

  472.下列關于仲裁裁決執行的說法中錯誤的是( )。

  A.一方當事人申請執行裁決,另一方當事人申請撤銷裁決的,人民法院應終結執行

  B.一方當事人不履行義務的,另一方當事人可以依照民事訴訟法的相關規定向人民法院申請執行

  C.撤銷裁決的申請被裁定駁回的,人民法院應當恢復執行

  D.人民法院裁定撤銷裁決的,應當裁定終結執行

  參考答案:A

  當事人對仲裁協議的效力有異議,一方申請仲裁機構確認協議有效,另一方請求人民法院確認仲裁協議無效,如果仲裁機構先于人民法院接受申請并已作出決定,人民法院不予受理。如果仲裁機構接受申請后尚未作出決定的,人民法院應予受理,同時通知仲裁機構中止仲裁。

  473.有效的仲裁協議排除了法院的司法管轄權。這表現在()

  A.一方當事人向法院起訴的,法院不予受理

  B. 一方當事人向法院起訴未聲明有仲裁協議,法院受理后,另一方在首次開庭前提交仲裁協議的,法院應當駁回起訴

  C.仲裁裁決生效后,當事人就同一糾紛向法院起訴的,法院不予受理

  D. 仲裁裁決生效后,當事人向法院申請撤消仲裁裁決的,法院不予受理

  E. 仲裁裁決生效后,當事人向法院申請強制執行仲裁裁決的,法院不予受理

  參考答案:ABC

  仲裁裁決從裁決書作出之日起發生法律效力。其效力體現在以下幾點:(1)當事人不得就已經裁決的事項再行申請仲裁,也不得就此提起訴訟;(2)仲裁機構不得隨意變更已經生效的仲裁裁決;(3)其他任何機關或個人均不得變更仲裁裁決;(4)仲裁裁決具有執行力。

  474(2007)甲建設單位與乙施工單位簽訂施工合同,并約定因合同履行產生的糾紛由被告住所地法院管轄。事后,雙方另行達成補充協議,又約定合同糾紛由某仲裁委員會裁決。后雙方因工程質量引發糾紛,甲向約定的仲裁委員會申請仲裁。如果乙對仲裁協議效力有異議,根據《仲裁法》規定其應當在()前提出。

  A.仲裁答辯

  B.仲裁庭首次開庭

  C.開庭調查

  D.仲裁裁決作出

  參考答案:B

  當事人對仲裁協議效力有異議的,應當在仲裁庭首次開庭前提出。當事人既可以請求仲裁委員會作出決定,也可以請求人民法院裁定。一方請求仲裁委員會作出決定,另一方請求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。當事人協議選擇國內的仲裁機構仲裁后,一方對仲裁協議的效力有異議請求人民法院裁定的,由該仲裁委員會所在地的中級人民法院管轄。當事人對仲裁委員會沒有約定或者約定不明的,由被告所在地的中級人民法院管轄。

  475(2010)當事人對仲裁協議的效力有異議,一方請求仲裁委員會作出決定,另一方請求人民法院作出裁定的,由( )

  A.仲裁委員會決定

  B.合同履行地中級人民法院裁定

  C.被告所在地中級人民法院裁定

  D.仲裁委員會所在地中級人民法院裁定

  參考答案:D

  476.關于仲裁的特點,說法錯誤的是( )。

  A.沒有仲裁協議,仲裁機構不得受理仲裁申請

  B.因房產繼承糾紛產生的爭議,當事人約定的仲裁協議無效

  C.當事人對仲裁協議效力有異議,應當在仲裁首次開庭時提出

  D.合議仲裁庭,由當事人各選定一名仲裁員,首席仲裁員須由仲裁委員會主任指定

  E.合議仲裁庭不能形成一致意見時,應按照首席仲裁員的意見作出裁決

  參考答案:CDE

  合議仲裁庭仲裁員的產生 當事人約定由3名仲裁員組成仲裁庭的,應當各自選定或者各自委托仲裁委員會主任指定1名仲裁員,第三名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定。第三名仲裁員是首席仲裁員。

  獨任仲裁庭仲裁員的產生 獨任仲裁員應當由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定該獨任仲裁員。當事人沒有在規定期限內選定的,由仲裁委員會主任指定。

  仲裁裁決是由仲裁庭作出的。獨任仲裁庭審理的案件由獨任仲裁員作出仲裁裁決。合議仲裁庭審理的案件由3名仲裁員集體做出仲裁裁決。當仲裁庭成員不能形成一致意見時,按多數仲裁員的意見作出仲裁裁決;在仲裁庭無法形成多數意見時,按首席仲裁員的意見作出裁決。

  477.河北甲建筑公司與山西乙建材公司簽訂二份材料采購合同,合同約定,“因本合同發生的爭議提交華北地區的仲裁委員會進行仲裁”,后來合同履行過程中發生爭議,甲公司向北京仲裁委員會申請仲裁,乙公司則向甲公司所在地河北省人民法院提起訴訟,該法院立案受理后,甲公司對該法院管轄提出異議,此時法院應該采取( )。

  A.裁定不予受理

  B.裁定本院具有管轄權

  C.裁定駁回起訴

  D.裁定管轄權異議成立,移送有管轄權的仲裁機關受理

  參考答案:B

  478 (2007 )如果甲、乙雙方沒有在仲裁規則規定的期限內選定仲裁庭的組成形式,則下列做法正確的是( )。

  A.仲裁委員會駁回仲裁申請

  B.由仲裁委員會主任指定

  C.推定選擇獨任仲裁庭

  D.推定選擇合議仲裁庭

  參考答案:B

  479.甲公司與乙公司之間的建設工程合同糾紛,雙方在仲裁過程中達成和解協議,此種情況下甲公司不具有下列哪一種權利?

  A.請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書

  B.撤回仲裁申請

  C.對和解協議進行反悔,請求仲裁庭依法作出裁決

  D.請求法院執行仲裁過程中達成的和解協議

  參考答案:D

  和解協議不論是誰做出的都不具有強制執行的效力。調解協議只是仲裁庭和法院做出的才具有強制執行的效力,其他機構做出的不具有強制執行的效力。

  當事人申請仲裁后,可以自行和解。當事人達成和解協議的,可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書,也可以撤回仲裁申請。如果當事人撤回仲裁申請后反悔的,則可以仍根據原仲裁協議申請仲裁。

  仲裁調解,是指在仲裁庭的主持下,仲裁當事人在自愿協商、互諒互讓基礎上達成協議從而解決糾紛的一種制度。在作出裁決前可以先行調解。當事人自愿調解的,仲裁庭應當調解。調解不成的,應當及時作出裁決。經仲裁庭調解,雙方當事人達成協議的,仲裁庭應當制作調解書,經雙方當事人簽收后即發生法律效力。如果在調解書簽收前當事人反悔的,仲裁庭應當及時作出裁決。仲裁庭除了可以制作仲裁調解書之外,也可以根據協議的結果制作裁決書。調解書與裁決書具有同等的法律效力。

  480.A 公司與B 公司因某一建筑工程承包合同發生爭議,雙方約定提交C 仲裁委員會進行仲裁。對此案仲裁庭的審理方式為( )。

  A.不能開庭進行審理

  B.公開開庭審理

  C.公開開庭審理,但雙方當事人要求不公開審理的,由仲裁庭作出決定

  D.不公開開庭審理,但雙方當事人要求公開審理的,由仲裁庭作出決定

  參考答案:D

  仲裁審理的方式可以分為開庭審理和書面審理兩種。開庭審理是仲裁審理的主要方式。開庭審理不公開進行,當事人協議公開的,可以公開進行,但涉及國家秘密的除外。書面審理是指在雙方當事人及其他仲裁參與人不到庭參加審理的情況下,仲裁庭根據當事人提供的仲裁申請書、答辯書以及其他書面材料作出裁決的過程。書面審理是開庭審理的必要補充。

_baidu_page_break_tag_

  481(2009I)、甲乙雙方的合同糾紛于2006年7月2日開庭仲裁,7月4日,經仲裁庭調解,雙方達成了調解協議,7月5日仲裁庭根據調解協議制定了調解書,7月6日調解書交由雙方簽收。根據《仲裁法》有關規定,則下列說法正確的是()。

  A、該調解書與仲裁裁決書具有同等法律效力

  B、該調解書自2006年7月5日產生法律效力

  C、若當事人簽收調解書后反悔,則仲裁庭重新開庭仲裁

  D、申請人簽收調解書后,申請人應撤回仲裁申請

  E、該調解書自2006年7月6日產生法律效力

  參考答案:AE

  482.關于仲裁裁決的撤消,以下說法正確的是()

  A.法院可以主動撤消違法的仲裁裁決

  B.當事人可以向上級仲裁委員會申請撤消仲裁裁決

  C.當事人應當在仲裁裁決生效后2年內提出申請

  D.當事人申請撤消仲裁裁決應當有法定理由,并有確切證據

  參考答案:D

  仲裁裁決撤銷,是指對符合法定應予撤銷情形的仲裁裁決,當事人申請,人民法院裁定撤銷仲裁裁決的行為。仲裁裁決作出后,撤銷仲裁裁決必須符合下列條件:1.提出撤銷仲裁裁決申請的主體必須是仲裁當事人。2.必須向有管轄權的人民法院提出撤銷的申請。當事人申請撤銷仲裁裁決,必須向仲裁委員會所在地的中級人民法院提出。3.必須在法定的期限內提出撤銷申請。當事人申請撤銷仲裁裁決的,應當自收到裁決書之日起6個月內提出。4.必須有證據證明仲裁裁決有法律規定的應予撤銷的情形。

  483 (2011)當事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有()

  A、沒有仲裁協議的

  B、裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或仲裁委員會無權仲裁的

  C、當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的

  D、仲裁庭的組成或仲裁程序違反法定程序的

  E、仲裁所依據的證據是偽造的

  參考答案:ABDE

  法律規定應當撤銷仲裁裁決的情形包括:1.沒有仲裁協議;2.仲裁的事項不屬于仲裁協議約定的范圍或者仲裁委員會無權仲裁;3.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序;4.仲裁裁決所依據的證據是偽造的;5.對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據;6.仲裁員在仲裁該案時有索賄、循私舞弊、枉法裁決的行為。

  484 (2009)根據《仲裁法》和《民事訴訟法》規定,對國內仲裁而言,人民法院不予執行仲裁裁決的情形包括()。

  A.約定的仲裁協議無效

  B.仲裁事項超越法律規定的仲裁范圍

  C.適用法律確有錯誤

  D.原仲裁機構被撤銷

  E.申請人死亡

  參考答案:ABC

  對國內仲裁而言,不予執行仲裁裁決的情形包括:1.當事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協議的,2.裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁機構無權仲裁的;3.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;4.認定事實的主要證據不足的;5.適用法律確有錯誤的;6.仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄、循私舞弊、枉法裁決行為的。

  人民法院經組成合議庭審查核實仲裁裁決,確認有以上情形之一的,應當作出不予執行的裁定,并將此裁定送達雙方當事人和仲裁委員會。如果人民法院發現仲裁機構做出的調解書確有錯誤,也應當不執行。仲裁裁決被人民法院依法裁定不予執行的,當事人不能申請人民法院再審。就該糾紛雙方當事人可以重新達成仲裁協議,并依據該仲裁協議申請仲裁,也可以向人民法院提起訴訟。

  485(2007)建設行政管理部門對建設工程合同爭議進行調解,施工單位不服,施工單位可以采取的行為是()

  A.申請行政復議或提起行政訴訟

  B. 申請仲裁或提起民事訴訟

  C.申請行政復議后提起行政訴訟

  D. 申請仲裁后提起民事訴訟

  參考答案:B

  當事人可以申請復議的情形通常包括:1.行政處罰 即當事人對行政機關作出的警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財物、責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照、行政拘留等行政處罰決定不服的;2.行政強制措施 即當事人對行政機關作出的限制人身自由或者查封、扣押、凍結財產等行政強制措施決定不服的;3.行政許可 包括當事人對行政機關作出的有關許可證、執照、資質證、資格證等證書變更、中止、撤銷的決定不服的,以及當事人認為符合法定條件,申請行政機關頒發許可證、執照、資質證、資格證等證書,或者申請行政機關審批、登記等有關事項,行政機關沒有依法辦理的;4.認為行政機關侵犯其合法的經營自主權的;5.認為行政機關違法集資、征收財物、攤派費用或者違法要求履行其他義務的;6.認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益的。

  下列事項應按規定的糾紛處理方式解決,而不能提起行政復議:1.行政機關的行政處分或者其他人事處理決定。當事人不服行政機關作出的行政處分的,應當依照有關法律、行政法規的規定提起申訴。2.行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理。當事人不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者處理,如建設行政管理部門對有關建設工程合同爭議進行的調解、勞動部門對勞動爭議的調解、公安部門對治安爭議的調解等,當事人應當依法申請仲裁,或者向法院提起民事訴訟。

  486(2009)對某地級市建設行政主管部門作出的具體行政行為,當事人不服,可以向( )申請行政復議。

  A、市建設行政主管部門

  B、市人民政府

  C、省級建設行政主管部門

  D、省級人民政府

  E、國務院建設行政主管部門

  參考答案:BC

  當事人認為具體行政行為侵犯其合法權益的,可以自知道該具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請,但法律規定的申請期限超過60日的除外。因不可抗力或者其他正當理由耽誤法定申請期限的,申請期限自障礙消除之日起繼續計算。申請人對縣級以上地方各級人民政府工作部門的具體行政行為不服的,申請人可以向該部門的本級人民政府申請行政復議,也可以向上一級主管部門申請行政復議。

  487.行政復議期間,行政行為不停止執行,但有下列例外():

  A.申請人認為需要停止執行的

  B.被申請人認為需要停止執行的

  C.復議機關認為需要停止執行的

  D.復議機關同意停止執行的

  E.法律規定應停止執行的

  參考答案:BCDE

  行政復議期間具體行政行為不停止執行。但是,有下列情形之一的,可以停止執行:1.被申請人認為需要停止執行的;2.行政復議機關認為需要停止執行的;3.申請人申請停止執行,行政復議機關認為其要求合理,決定停止執行的;4.法律規定停止執行的。

  488(2007)施工單位對建設行政管理部門下列行為提起行政訴訟,人民法院應當受理的是( )。

  A 對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解

  B 撤銷施工單位資質證書的決定

  C 因工作人員違法頒發資質證書而給予的行政處分

  D 關于資質證書頒發的條件不符合法律規定

  參考答案:B

  人民法院不予受理公民、法人或者其他組織對下列事項提起的訴訟:1.國防、外交等國家行為;2.行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍約束力的決定、命令;3.行政機關對行政機關工作人員的獎懲、任免等決定;4.法律規定由行政機關最終裁決的具體行政行為。

  提起行政訴訟應符合以下條件:(1)原告是認為具體行政行為侵犯其合法權益的公民、法人或者其他組織;(2)有明確的被告;(3)有具體的訴訟請求和事實根據;(4)屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄。

  489. 某施工單位在參加投標中有違法行為,建設行政主管部門的處罰決定于5 月20 日作出,施工單位5 月25 日收到。8 月1日施工單位欲通過有關途徑申請撤消該處罰決定,則說法正確的是( )

  A.施工單位可以申請復議,也可以不經過復議直接起訴

  B. 施工單位應先申請復議,不服復議可以向法院起訴

  C.施工單位只能向法院起訴

  D. 施工單位既不可以申請復議,也不可以向法院起訴

  參考答案:C

  當事人認為具體行政行為侵犯其合法權益的,可以自知道該具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請,但法律規定的申請期限超過60日的除外。申請人不服行政復議決定的,可以在收到行政復議決定書之日起15日內向人民法院提起訴訟。復議機關逾期不做決定的,申請人可以在復議期滿之日起15日內起訴,法律另有規定的從其規定。公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起公訴的,應當在知道做出具體行政行為之日起3個月內提出,法律另有規定的除外。起訴應以書面形式進行。

  490.行政訴訟判決生效后,被告行政機關拒絕履行判決的,()

  A.應由原告向一審法院申請強制執行

  B.由二審法院責令一審法院采取執行措施

  C.一審法院主動采取執行措施

  D.由被告上級主管部門責令被告履行

  參考答案:C

  當事人必須履行人民法院發生法律效力的判決、裁定。原告拒絕履行判決、裁定的,被告行政機關可以向第一審法院申請強制執行,或者依法強制執行。被告行政機關拒絕履行判決、裁定的,第一審法院可以采取以下措施: 1、對應當歸還的罰款或者應當給付的賠償金,通知銀行從該行政機關的賬戶內劃撥;2、在規定期限內不履行的,從期滿之日起,對該行政機關按日處以罰款;3、向該行政機關的上一級行政機關或者監察、人事機關提出司法建議。接受司法建議的機關,根據有關規定進行處理,并將處理情況告知人民法院;4、拒不履行判決、裁定,情節嚴重構成犯罪的,依法追究主管人員和直接責任人員的刑事責任。

地址:北京市海淀區楓藍國際B座403查看地圖及行車路線營業執照

興為教育營業執照 興為教育ICP經營許可證 興為教育出版物經營許可證 中國十大職業資格培訓機構 網站地圖 網??头娫挘?00-692-0066

亚洲免费无女厕所偷拍 猫咪av永久网址 一道本不卡免费高清字幕_久久爱